【精品】施工合同模板锦集六篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的施工合同6篇,希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1甲方(租赁方):杭州鼎业建筑工程有限公司 (以下称甲方)
乙方(出租方):杭州环康机械设备安装有限公司 (以下称乙方)
根据《合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;
1、名称:2、型号:
3、数量:4、地点:
二、进出场费、租金及其交纳期限:
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金,每台每月租金为人民币 (不含电梯操作人员工资),一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法:安监站备案日起计算租金,每台前三个月暂不付租费,第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费,每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任:
1、 负责设备基础施工制作,总电缆线及楼层安全门。
2、 提供安全、可靠的电源,并将电源引入电梯设备电源箱。
3、 积极配合升降机安装、拆除工作,保证进场道路畅通,负责夜间施工照明。
……此处隐藏11207个字……签署后,甲方另行安排的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工,如在本合同约定履行时间内进行,甲方须支付乙方相应施工配合费、乙方施工项目(内容)成品保护费(收费具体商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行承担。8.5施工期间,乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。
8.6施工期间,乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。
8.7施工期间,因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。
8.8施工完毕,乙方须对施
工现场进行清洁整理。
8.9由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响,根据程度不同,甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九条 争议解决的约定
9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,甲乙双方友好协商解决。
9.2如双方协商解决不成,双方可选择下列第 条方式解决争议:
9.2.1向XX市仲裁委员会申请仲裁解决;
9.2.2向合同签署地人民法院起诉,由法院裁定解决。
第十条 附则
10.1本合同一式二份,双方各执一份,具同等法律效力,双方应共同遵守。
10.2本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_______________
签署日期:__________签署日期:__________
签署地点:__________签署地点:_________