消防工程施工合同(15篇)
随着人们对法律的了解日益加深，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的消防工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
消防工程施工合同1发包单位(以下简称甲方)：
承包单位(以下简称乙方)：
经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
第二条：承包方式
本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。
第三条：承包范围
3.1、本工程承包范围为 设计研究院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。
3.2本工程承包主要内容还包括：
A、消防报批报建、竣工验收备案等相 ……此处隐藏41713个字……给乙方总工程款的45%。计________。
6.3当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的5%。计清。
第七条有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》。《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规。规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此而来的一切经济损失。
第八条违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款，所致后果由甲方承担。
8.2因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理
9.1本合同履行期间，若双方发生争执，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。
9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。
9.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。
甲方（盖章）：
乙方：
代表：
代表：（签名）：
单位地址：
单位地址：
联系电话：
联系电话：
签约日期：____年___月___日
签约日期：____年___月___日
